装饰工程合同样本.doc

工程施工合同 发包人以下简称甲方 河南华仪置业发展有限公司 承包人以下简称乙方 信阳市锦龙装饰设计安装工程有限公司 依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法以及其他有关法律法 规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将香榭华庭项目部办公室装修工 程承包给乙方。为了保证本工程的安全、质量、文明施工和进度,明确甲、乙双方的 权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同,以资共同遵守,具体条款如下一、工程概况 1、工程名称香榭华庭办公室装修工程。 2、工程地点信阳市浉河区工区路原高压开关厂 。 3、工程范围香榭华庭临时办公室装修工程 二、工程承包方式、内容 1、工程承包方式为合同承包范围内包工包料包工期包质量包安全。 2、工程承包内容为包含办公室装修图纸内全部内容。 三、合同价款 本工程采用固定合同价。 本工程合同金额 56000.00 大写 伍万陆仟元 。 四、结算方式 1、本工程采用固定总价合同。 2、承包人无权擅自变更施工方案及材料的品名、规格及厂家,确需变更时应获得 发包人代表书面批准。 3、双方约定合同价款的其他调整因素发包人代表书面确认的设计变更和工程洽 商引起的工程量及工程项目变更按实调增或调减非发包人书面确认的变更所发生的 相关费用由承包人承担 。调整的计算方法同合同书计价方式。 4、变更合同价款按下列方法进行1 合同中已有适用于变更工程的价格,按合 同已有的价格变更合同价款; 2 合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似 价格变更合同价款; 3 合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人在正式 施工前提出合理的变更价格,经发包人代表书面确认后执行。 5、工程竣工验收报告经发包人认可后 7天内承包人提交结算报告及完整的竣工结 算资料给发包人审核。 发包人应在收到承包人结算报告及结算资料后 30天内进行核实, 给予确认或提出修改意见。 五、工程款支付 1.工程完工后,一周内组织验收,验收合格后一次性付清全部工程款。 2.付款前必须乙方同时提供甲方认可的同等金额的发票。 六、质量与验收 1. 本工程质量要求 合格 。工程质量的评定以施工图纸、作法说明、设计变 更和建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73-91、建筑安装工程质量 检验评定统一标准GBJ300-88等国家制订的施工及验收规范为质量评 定验收标准。 2. 若因承包人原因造成工程质量不合格,承包人应无条件返修至合同所要求的质 量标准。 3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参 加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时, 乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺 延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,且工期不予顺延。 4. 如果工程质量达不到乙方承诺的质量的等级标准,将对乙方处以工程总造价百 分之三的罚款。 七、工程工期 1、本工程合同工期为 20 日历天,计划开工日期 2015年 3月 19日,计划竣工 日期 2015年 4月 7日。 2. 承包人按其投标文件中承诺的工期施工,并严格按照各个施工节点控制工期, 若出现节点工期延误时,承包人必须采取相应赶工措施,由此增加额外费用由承包人 负担。若因承包人原因造成不能按期竣工的,承包人应赔偿发包人由于拖延工期所带 来的全部损失,并处 1000元 /天罚款。 3. 重大设计变更或发包人原因造成停工,经合同双方确认后,可顺延工期,因承 包人原因造成停工,不得增加工期。 4. 因不可抗力的因素造成的工期延误,必须有发包人及监理工程师签证认可,方 可顺延工期。 因乙方原因工期拖延时间超过合同总工期的 10,甲方有权单方解除合同。 八、材料设备的采购 1. 应按设计和有关标准要求采购工程所需材料,并提供材料、产品合格证明,报 发包人驻工地代表签字验收认可后方可进场,不合格的材料、设备不得进场。 2. 承包人采购的材料在使用前,应按要求进行检验或试验,且报发包人驻工地代 表和监理工程师签字验收认可后方可使用,不合格的不得使用,检验或试验费用由承 包人承担。 3. 施工中发现以次充好的要清理出场,并进行处罚,处罚时按所使用的材料、设 备的总价的百分之十进行罚款。 九、双方一般权力和义务 1、甲方代表 姓名周贵春 职务工程师 职权1、施工全过程的管理、协调; 2、组织工程竣工验收等。 2、乙方代表 2.1 姓名李杨 职务项目经理 2.2 承包人授权项目经理在该工程所有文件、资料的签字等行为视为承包人的行 为,承包人予以完全认可。承包人现场人员安排必须满足施工现场要求。 十、其他 1、乙方不得将其承包的工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以 分包的名义分别转包给他人。 2、乙方在施工中应严格遵守安全生产操作规程,设置专职安全员,并采取必要的 安全防护措施,以确保施工安全。乙方应对本工程施工制定相应的安全措施,对职工 进行安全教育。凡因违反安全措施而造成的罚款,人身伤亡事故或伤害他人事故,均 由乙方负责。 3、施工现场的卫生标准、噪声标准应满足国家和地方政府的有关规定,施工中因 违反规定造成的损失和发生的费用由乙方负责。 4、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备 管线。 5、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 6、施工期间生产、生活用水用电,甲方提供水源、电源接口,水表、电表及表后 管、线由乙方安装,水费、电费由乙方支付。发包人在给承包人支付工程款时,分别 按水、电表实际用量和有关收费标准结算,扣除代承包人交付的水电费,水电费的线 路损耗由承包人承担。 7、甲方协助乙方办理工程相关手续。 8、乙方必须服从总包单位现场施工管理,及时向总包单位进行资料移交并积极配 合总包单位进行相关验收。 十一、争议 甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门予以调解。 当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,当事人可向工程所在地的仲裁委员会 申请仲裁或者向工程所在地的人民法院起诉。 十二、合同生效和终止 本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份,自甲、乙双方签字盖章后生效。 甲、乙双方履行完合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工 工程后,本合同即告终止。 此页无正文 发包人公章 承包人公章 河南华仪置业发展有限公司 信阳市锦龙装饰设计安装工程有限公司 法定代表人法定代表人 委托代表人委托代表人 电话电话 开户银行开户银行 帐号帐号 签订日期签订日期